Вопросы к Юристу

О бизнесе

г.Уфа «___ » ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью « Компания Информационные системы» (ООО «Компания Информационные системы»), именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице директора Мухачева А. И., действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________________________________

____________________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», , в лице____________________________,

действующего на основании__________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель — принять и оплатить оборудование, комплектующие, запасные части и т.д. В соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Настоящим Поставщик гарантирует, что оборудование принадлежит ему на праве собственности, не зало-жено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1.Количество оборудования указывается в ПРИЛОЖЕНИИ № 1, которое является неотъемлемой частью договора.

2.2.Поставка оборудования осуществляется путем привлечения транспортной компании, в дальнейшем «ПЕРЕВОЗЧИКА» по адресу:_______________________________________________________________________

2.3.Право собственности на оборудование, риск случайной гибели, порчи и потеря товара переходит от Постав-щика к Покупателю с момента передачи его Перевозчику.

2.4.Товарно-транспортные документы (товарная накладная, счет-фактура) оформляются Поставщиком и предос-тавляются Покупателю вместе с оборудованием.

2.5.Частичная поставка партии оборудования допускается только на основании предварительного согласия Покупателя.

3.1.Приемка оборудования по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.Поставщик обязан укомплектовать каждую партию оборудования следующими документами:

— иные необходимые документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, предъявленным к ука-занным товарам для эксплуатации и реализации на территории РФ и действующему законодательству.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует требованиям стандартов и технических условий обязательных в РФ, товар (оборудование) маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартными и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляе-мыми к указанным товарам (оборудованию) для реализации на территории РФ.

4.2. Все документы представленные Поставщиком Покупателю должны быть на русском языке.

4.3. Упаковка, в которой отгружается оборудование, должна соответствовать установленным стандартам произ-водителя оборудования и обеспечивать его сохранность во время транспортировки, перегрузов, хранения.

4.4. Поставщик, при наличии правильно и своевременно оформленного акта о браке (недостаче), а также согла-сования с ним, обязуется за свой счет заменить (допоставить) оборудование на склад Покупателя в срок, допол-нительно согласованный сторонами.

4.5. Гарантия на оборудование распространяется на весь срок его эксплуатации (далее — гарантийный срок) при условии соблюдения всех правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на оборудование, поврежденнное

в результате механического воздействия, несанкционированного ремонта, воздействия насекомых и агрессивной пыли, превышения максимально допустимых эксплуатационных параметров.

5. ЦЕНА,УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена оборудования указана в приложении № 1 к настоящему договору.

5.2. Цена за согласованную партию оборудования изменению не подлежит.

5.3. Расчеты за партию поставляемого оборудования производятся между Покупателем и Поставщиком на осно-вании счетов, выставленных Поставщиком.

5.4. Расчеты за каждую поставляемую партию оборудования производятся в безналичном порядке. При безна-личном порядке датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.5. Покупатель обязан оплатить 100% стоимости партии товара до его передачи (100% предоплата).

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по нас-тоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,т.е. чрезвычайных и непре-дотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, граждан-ские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихий-ные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о начале и окончании таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору. Факт таких обстоятельств должен быть подтвержден свидетельством Торгово-промышленной палаты по месту нахождения стороны по договору или иным соответствующим ком-петентным органом.

6.3 Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев,стороны определяют, какие меры следует принять, Однако,если в течении последующего одного месяца стороны не смогут договориться, тогда каждая из сторон вправе расторгнуть договор при условии,что стороны погасят друг другу взаимные обязательста возникшие в связи с действием настоящего договора, до момента наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Должник, допустивщий просрочку исполнения своих обязательств по настоящему договору, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после наступления срока исполнения обяза-тельств.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при заключении, исполнении,изменении и расторжении настоящего договора или в связи с ним,рассматриваются Арбитражным судом с соблюдением досудебного порядка урегу-лирования разногласий.

7.2. Претензии рассматриваются сторонами не позднее 30 дней со дня их получения.

8.1. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему считаются утратившими силу. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме, согласованы и подписаны обеими сторонами.

8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору своим правопреемникам и третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны по договору.

8.3. В случае изменения юридического или почтового адреса, обслуживающего банка и прочего, стороны обя-заны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга. При этом стороны несут ответственность за представленные реквизиты.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до «___» __________ 20__ г. а в части взаимных расчетов и гарантийных обязательств — до полного их завершения.

9.2. Срок действия договора может быть продлен по взаимному согласию сторон.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество с ограниченной ответственностью

«Компания Информационные системы»

_____________________________________ (ООО «Компания Информационные системы»)

ИНН /КПП ___________________________ ИНН 0274047610, КПП 027601001,

ОГРН _______________________________ ОГРН 1020203227879

Юр.адр.______________________________ Адрес: РФ, РБ, 450077, г.Уфа, ул.50 лет СССР, д.39,

р/с __________________________________ корп. 6

р/сч. 40702810119000000548 в ОАО

к/с __________________________________ «ИнвестКапиталБанк» г.Уфа, к/с 30101810000000000891,

БИК _________________________________ БИК 048073891

Тел/факс __________ Тел/факс (347) 248-43-78

Почтовый адрес: ______________________ Почтовый адрес: РФ, РБ, 450001, г. Уфа, а/я 2080

_______________/_________________./ _______________/ Мухачев А.И. /

Договор поставки оборудования с последующим монтажом

Отгрузка товара осуществляется после поступления предоплаты в размере __________ % суммы счета на расчетный счет Поставщика.
3.3. Расчеты Покупателя с Поставщиком могут осуществляться и иным способом, оговариваемом в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписанному сторонами.
3.4. Цена товара включает: стоимость товара, доставку, монтаж, НДС.

4. Качество товара и упаковка.

4.1. Товары, поставляемые по настоящему договору, должны соответствовать по качеству требованиям нормативно-технической документации на данный вид продукции.
4.2. Приемка товаров по качеству осуществляется Покупателем после их монтажа Поставщиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора путем подписания Акта монтажа.
4.3. Приемка товаров по количеству и качеству производится Покупателем после окончания монтажа всего товара, не позднее одного рабочего дня.
4.4. Претензии по количеству и качеству товаров могут быть заявлены не позднее, чем через __________ дня с даты монтажа.
4.5. Товары поставляются в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем обращении с грузом.

5. Имущественная ответственность.

5.1. Риск, связанный с утратой, повреждением или ухудшением потребительских свойств товара, переходит на Покупателя в момент подписания Акта монтажа.
5.2. В случае получения извещения о своей задолженности (письма, претензии, искового заявления) Покупатель обязан связаться в трехдневный срок, с момента получения извещения, с Поставщиком для урегулирования спорных вопросов.
5.3. Время для урегулирования спорных вопросов устанавливается — ежедневно с __________ до __________ часов по рабочим дням. Телефон: __________, факс: __________

6. Заключительные условия.

6.1. Условия договора могут быть изменены только по обоюдному соглашению сторон, оформленному в письменной форме и подписанному обеими сторонами.
6.2. Любая из сторон имеет право расторгнуть договор, письменно предупредив другую сторону до начала отгрузки товара.
6.3. Договор вступает в силу с даты подписания, действует на срок до полного выполнения сторонами своих обязательств.
6.4. Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Покупатель обязан письменно предупредить Поставщика в течение __________ суток с момента принятия решения об этом.
6.5. По обязательствам, исполнение которых не произведено на дату прекращения договора, действуют условия и правила настоящего договора.
6.6. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры, переписка и заключенные договоры (контракты) по предмету договора теряют силу.
6.7. Все приложения к настоящему Договору являются действительными, если подписаны обеими сторонами.
6.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Поставщик: __________ Покупатель: __________

Договор поставки товара с гарантийным сроком

, в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны, и

, в лице , действующего на основании , именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю (далее по тексту — Товар) в количестве, ассортименте и сроки, обусловленные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить его в установленном настоящим договором порядке, форме и размере.

1.2. Ассортимент и количество Товара определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами и является приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. По настоящему договору поставка Товара будет осуществляться по адресу грузополучателя — .

1.4. Грузополучателем Товара по настоящему договору является .

2. Качество, маркировка товара

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать , утвержденных .

2.2. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара.

2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар соответствует установленным настоящим договором и приложениям к нему, являющихся его неотъемлемой частью, требованиям в течение срока , гарантийного срока.

2.4. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих документов.

3. Гарантийный срок товара

3.1. По настоящему договору Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока.

3.2. По настоящему договору гарантийный срок на Товар составляет .

3.3. Гарантийный срок Товара исчисляется с даты .

3.4. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не истекает до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара в .

3.5. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется .

3.6. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки, неполнота и (или) комплектность Товара, Поставщик обязуется незамедлительно за свой счет устранить все обнаруженные дефекты, путем исправления либо полной или частичной замены, а также допоставить недостающие принадлежности Товара на основании соответствующих претензий Покупателя.

3.7. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.

3.8. Транспортные и другие расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, а также допоставкой недостающего Товара несет Поставщик.

3.9. Указанный в п. 3.2 настоящего договора срок в отношении новых товаров, поставленных взамен дефектных, начинается с момента поставки.

3.10. Содержание и обоснование претензии должно быть подтверждено актом, составленным при участии незаинтересованной компетентной организации.

3.11. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар:

— эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе имеющий по вине Покупателя механические повреждения,

— эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде),

— прошедший модификацию или ремонт не в ,

— имеющий нарушения гарантийных пломб.

3.12. Дополнительные гарантии .

Договор поставки товара с монтажом

Цена по договору и порядок расчетов

4.1. По настоящему договору Покупатель оплачивает поставляемый ему Поставщиком Товар по ценам, указанным в спецификации.

4.2. В стоимость Товара стоимость .

4.3. Оплата Товара по настоящему договору производится на условиях поэтапной оплаты:

— авансовый платеж — % от общей стоимости Товара, указанной в спецификации, в срок не более дней с даты выставления счета,

— окончательный платеж — % от общей стоимости Товара, указанной в спецификации, в срок не более дней с даты поставки Товара.

4.4. Оплата Товара осуществляется, путем безналичного платежа на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

4.5. Датой оплаты считается дата .

4.6. Увеличение Поставщиком цены Товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего договора не допускается.

5. Порядок, сроки и условия поставки

5.1. По настоящему договору поставка Товара осуществляется .

5.2. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком Покупатель обязуется произвести приемку в установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

5.3. При отгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен уполномоченным представителем Покупателя в месте отгрузки Товара, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количеству, качеству, ассортименту и упаковке Товара.

5.4. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате Поставщику в письменной форме акт о возврате.

5.5. Все расходы, связанные при приеме Товара с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего условиям настоящего договора, несет Поставщик.

5.6. При возникновении между Сторонами настоящего договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

5.7. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также, если в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в .

5.8. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик — выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с даты подписания акта сдачи-приемки Товара.

При этом право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент .

6. Права и обязанности сторон

6.1. По настоящему договору Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях, предусмотренных в настоящем договоре.

6.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

6.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.

6.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.

6.1.7. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение с момента их возникновения.

6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

6.2. По настоящему договору Покупатель обязан:

6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

6.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

6.2.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования настоящего договора для согласования новых сроков и других условий поставки Товара.

6.2.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.3. По настоящему договору Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документа в установленные настоящим договором сроки.

6.3.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.4. По настоящему договору Покупатель вправе:

6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.

6.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим договором, привлекать независимых экспертов.

6.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

6.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.4.5. Полностью или частично отказаться от Товара, поставка которого предусмотрена настоящим договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

6.4.6. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего договора документацию и информацию.

6.4.7. Отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо их замены.

7. Ответственность сторон. Форс-мажор

7.1. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.2. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства.

7.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору.

7.4. За недопоставку или просрочку поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере % от стоимости Товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.5. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего договора, от исполнения своих обязательств.

7.7. Ни одна из Сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия техногенного характера.

7.8. Сторона, не исполнившая своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.9. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем , настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Страхование товара

8.1. Стороны настоящего договора согласились, что Товар по настоящему договору страхуется Поставщиком до момента поступления его на склад Грузополучателя. Расходы по страхованию включаются в стоимость Товара.

8.2. Если Поставщик, обязанный застраховать товар, не выполнит этого обязательства, Покупатель вправе сам осуществить страхование товара, потребовав от Поставщика возмещения расходов на страхование.

9. Риск случайной гибели товара

9.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на Товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения.

9.2. По настоящему договору Поставщик несет все риски, потери или повреждения Товара до момента его поставки Получателю.

9.3. По настоящему договору Получатель несет все риски, потери или повреждения Товара с момента его получения.

10. Действие договора во времени

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует в течение — до .

10.2. Условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.

10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

11. Порядок изменения и расторжения договора

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случаях оформления в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

11.2. Сторона направляет проект изменений в настоящий договор в виде дополнительного соглашения к договору, другая Сторона обязана рассмотреть представленный проект изменений и в течение дней с момента получения направить подписанный экземпляр дополнительного соглашения либо мотивированный отказ от внесения представленных изменений.

11.3. Последствия изменения и (или) дополнения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

11.4. Если Стороны договора не достигли согласия о приведении договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), по требованию заинтересованной Стороны, договор может быть изменен и (или) дополнен по решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может быть расторгнут досрочно:

— по письменному соглашению Сторон,

— в одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором,

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон только при существенном нарушении условий договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством.

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из Сторон допустила действие (бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.

11.7. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон договора.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Стороны примут все усилия к тому, чтобы разрешение всех споров осуществлялось путем переговоров.

12.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке.

Срок на рассмотрение претензии устанавливается равным дням. Все письменные требования и претензии направляются Сторонами в оригиналах, по почте, заказными письмами с уведомлением.

12.3. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами (юридическими лицами) — участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота.

13. Заключительные положения

13.1. По всем вопросам, не нашедшим решения в условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего договора, имея в виду необходимости защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

13.2. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего договора обязаны в -дневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Поставщика, другой — у Покупателя.

14. Реквизиты и подписи сторон

Сайт-источник файла документа:https://dogovor-blank.ru

ДОГОВОР N ____ поставки оборудования

г. _____________ "___"_________ ____ г. ______________________________________________, именуем___ в дальнейшем (полное наименование организации) "Покупатель", в лице ________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.) на основании __________________________________________, с одной стороны, и (Устава, доверенности) _____________________________________, именуем___ в дальнейшем "Поставщик", (полное наименование организации) в лице _________________________________________, действующего на основании (должность, Ф.И.О.) ____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые (Устава, доверенности) "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить ___________________________________________________________________________ (указать наименование, характеристики оборудования) оборудование, указанное в Спецификации к настоящему Договору (далее по тексту — "оборудование").

В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждой единицы оборудования 1 .

1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Количество поставляемого оборудования составляет: ________________ _____________________________________________________________________ 2 . (указать количество или порядок его определения)

2 Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п.

Договор поставки и монтажа оборудования — образец

3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена каждой единицы оборудования указывается в Спецификации к настоящему Договору.

2.2. Общая стоимость оборудования, поставляемого по настоящему Договору, составляет сумму ________ (__________________) рублей. (сумма цифрами и прописью)

2.3. Цена оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Цена оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.5. Оплата стоимости оборудования производится в следующем порядке:

2.5.1. Предварительная оплата в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.

2.5.2. Оплата оставшейся части в размере ____% от стоимости оборудования, что составляет ______ (____________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки оборудования (п. 3.2 настоящего Договора).

2.6. Оплата стоимости оборудования по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение _________ после подписания настоящего Договора.

3.2. Датой поставки считается дата доставки оборудования на склад Покупателя.

3.3. Покупатель должен принять оборудование и проверить его по количеству в день поставки, а по качеству не позднее _________ с даты поставки.

3.4. При обнаружении недопоставки оборудования Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.

Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество оборудования в течение _________ с даты обнаружении недопоставки.

3.5. При обнаружении ненадлежащего качества оборудования или несоответствия оборудования условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности оборудования.

Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на склад Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.

В случае споров о качестве поставленного оборудования проводится экспертиза ________________________________________________________ за счет (при необходимости, указать кем проводится экспертиза) Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленного оборудования, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _____ дней с момента получения ее результатов.

В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в _______________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.

3.6. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения цены оборудования,

— безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение _________ с даты ____________________,

— возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы,

— потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектного оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

— соразмерного уменьшения покупной цены,

— доукомплектования оборудования в течение _________ с даты __________________.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное,

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене оборудования, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _________ с даты ___________________.

3.9. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с даты поставки оборудования в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения оборудования несет собственник оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору оборудования должно соответствовать __________________________________________________________. (указать ГОСТ, технический регламент и т.п.) 4.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет _________ с даты поставки. 4.3. Комплектность оборудования должна соответствовать ________________ _____________________________________________. (указать стандарт и т.п.) Комплектность оборудования указывается в Спецификации к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки оборудования, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, в котором обнаружены недостатки, либо от цены оборудования, требующего доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены оборудования, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены оборудования, подлежащего замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости оборудования, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 3

3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Как оформить договор поставки и монтажа оборудования: образец

Данное соглашение составляется в простой письменной форме по правилам, указанным в статьях 506-524 ГК РФ. Закон предусматривает два существенных условия сделки – предмет (прибор, машина, станок, механизм) и сроки поставки. Цена и другие условия определяются соглашением сторон.

К договору поставки и монтажа оборудования, как правило, прилагаются принадлежности и относящиеся к нему документы: технические паспорта, инструкции по эксплуатации (пользованию), сертификаты качества, пригодности и т.п. Снабжение предприятия приборами может быть разовым или периодическим (партиями).

Для технически сложного оборудования (механизмы, станки) в контракте следует указать условие о монтаже (так называемые пусконаладочные работы) специалистами продавца и проведении обучения специалистов покупателя правилам пользования оборудования.

Стороны договора

Сторонами соглашения являются покупатель и поставщик. В соответствии с Гражданским кодексом РФ поставщиками могут выступать лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, то есть либо юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Покупателем может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо без ограничений.

Контракт по поставке оборудования должен быть заключен в письменной форме в виде единого документа, подписанного сторонами.

Содержание договора поставки оборудования

В тексте соглашения необходимо указать:

  1. Предмет – характеристики поставляемого товара.
  2. Качество и комплектность – гарантии качества поставляемого оборудования и отсылка к сертификатам, которые подтверждают соответствие техники установленным стандартам.
  3. Условия передачи товара – время, место и другие особенности поставки.
  4. Переход права собственности и рисков – в данном пункте обычно прописывается, что риски по случайной порче поставленного оборудования несет покупатель уже с момента приемки им оборудования и подписания накладных, а право собственности на товары переходит к покупателю только после полной оплаты поставщику.
  5. Цена – определяется по соглашению сторон.
  6. Порядок расчетов – дата, не позднее которой покупатель обязан произвести полный расчет с поставщиком.
  7. Права и обязанности сторон.
  8. Ответственность сторон – обычно это уплата пени, неустойки или возмещение убытков,
  9. Обстоятельства непреодолимой силы.
  10. Прекращение действия договора поставки оборудования со спецификацией – основания для расторжения сделки в одностороннем порядке.
  11. Разрешение споров.
  12. Срок действия соглашения.
  13. Заключительные положения.
  14. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Приложения и сопутствующие документы

Кроме договора поставки оборудования, вы можете скачать:

  • спецификацию,
  • график платежей,
  • график поставок,
  • дополнительное соглашение,
  • акт приема-передачи,
  • протокол разногласий,
  • протокол согласования разногласий.

Остальные документы ищите в разделе «Договоры поставки».

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: Поставщик: _____________/_______________ ______________/________________ М.П.

Очень часто покупателем оборудования выступают государственные органы. Образец договора поставки можно скачать бесплатно и применить его при создании собственного соглашения.

Договор поставки оборудования уникален с точки зрения предмета соглашения. Являясь разновидностью договора поставки, контракт может содержать и условия монтажа и дальнейшего обслуживания технического агрегата.

Договор поставки и монтажа оборудования

Данный вид продажи всегда длителен по времени, и правовые бумаги, регулирующие отношения, проверяются несколько раз.

Как правило, стороны самостоятельно исполняют данный вид контракта, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов. Никто, кроме участников двусторонней договоренности, не может лучше знать специфику поставки оборудования.

На этой странице сайта можно бесплатно скачать образец договора поставки оборудования и применить его при создании собственного соглашения. Примерный шаблон содержит нормативное регламентирование, основные права и обязанности, ответственность, иные пункты, которые помогут сформировать правовую бумагу собственными силами. По смыслу условий, одна сторона берет на себя обязательства поставить другой определенное оборудование в заданный срок за плату. Очень часто заказчиком (покупателем) предмета выступают государственные органы.

Обязательные пункты договора поставки оборудования

  • Название документа, дата и место его составления в самом верху,
  • Юридические реквизиты участников в точном соответствии с правоустанавливающими бумагами,
  • Общие термины и понятия, обязательства, права, ответственность в случае нарушения договоренности,
  • Сроки исполнения, стоимость, исключительные положения,
  • Иные особенности контракта, предусмотренные участниками,
  • Приложения (схемы, чертежи, инструкции, уникальность эксплуатации),
  • Подписи и расшифровки каждой стороны.

Чтобы юридический акт был легитимным и имел силу, важно внести в него все необходимые абзацы. Важнейшей особенностью является указание места, где будет находиться в последующем агрегат. Режим использования во многом определяет срок службы и гарантийные обязательства поставщика. Подписание соглашения о продаже оборудования означает вступление в силу всех его пунктов и начало исполнения обязательств сторонами. Конкретизирующих поставку оборудования норм законодательства не имеется. К институту применяются общие правила купли-продажи и поставки.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

оборудования

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Смотрите видео: Все о бизнесе часть 1. Интервью с Александром Палиенко. (June 2019).